P.O. 1113-G

Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Maó

Infraestructura eléctrica para la conexión eléctrica de los buques a tierra.

Importe de licitación (sin impuestos)

3.359.429,93 EUR

Estado Formalizado

Periodo de solicitudes

25/mar/2024 - 27/may/2024 17:00

Entidad Autoridad Portuaria de Baleares

Órgano de contratación

Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares

Tipo de Contrato	Obras
Tipo de Procedimiento	Abierto
SARA	No
Valor estimado sin impuestos	3.359.429,93 EUR
Código CPV	45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica

Forma de presentación

Estructura de la oferta

P.O.1113-G: Sobre A
- APBaleares: Declaración responsable
- DEUC
- Solvencia Económica o Financiera
- Solvencia Técnica
P.O.1113-G: Sobre B
- a) Memoria constructiva (máximo 15 puntos)
- b) Programa de trabajos (4 puntos)
- c) Organigrama del personal técnico (máximo 2 puntos)
- d) Propuesta del control de calidad (máximo 4 puntos)
- e) Programa de actuaciones medioambientales. (máximo 2 puntos)
- f) Tecnología e I + D + i (máximo 2 puntos)
- g) Mejoras en gestión del proyecto (máximo 1 puntos)
P.O.1113-G: Sobre C
- 1.- Precio: 60% (máximo 60 puntos)
- 2.- Mejora del plazo de garantía de los equipos: 5% (máximo 5 puntos)
- 3.- Mejora del plazo de garantía de la obra: 5% (máximo 5 puntos)

Documentos y enlaces publicados del expediente

Documento
Documentos adicionales a publicar Acta propuesta admision de ofertas y propuesta de adjudicación	Descargar
Documentos adicionales a publicar adjudicación del contrato	Descargar
Informe justificativo Documento de Contratación P.O. 1113-G	Descargar
Pliego administrativo PliegoAdministrativo P.O. 1113-G	Descargar
Pliego técnico PliegoTecnico P.O. 1113-G	Descargar
Documentos adicionales a publicar Acta Apertura sobre B	Descargar
Documentos adicionales a publicar Acta Apertura sobre A	Descargar
Documentos adicionales a publicar Ampliación de plazo para presentación de ofertas	Descargar
Documentos adicionales a publicar Acta apertura sobre C	Descargar
Documentos adicionales a publicar Informe de Comisión Técnica	Descargar
Documentos adicionales a publicar Ampliación de plazo	Descargar
Documentos adicionales a publicar Contrato firmado	Descargar
ESPD request ESPD (PDF) P.O. 1113-G	Descargar
ESPD request ESPD (XML) P.O. 1113-G	Descargar

Mesas de apertura de la licitación.

P.O. 1113-G: Sobre C

9 agosto 2024 10:00

Finalizada

Anuncios de licitación publicados

Anuncio de licitacin

Publicado el 25/03/2024 a las 13:30
Ver Anuncio
Anuncio de licitacin

Publicado el 10/04/2024 a las 09:09
Ver Anuncio
Anuncio de licitacin

Publicado el 07/05/2024 a las 14:23
Ver Anuncio

Para poder formular preguntas debe estar previamente registrado, o bien manifestar el interés mediante la inscripción de una solicitud

Buenos días. Para la línea subterránea de media tensión 15kV que va desde la SE Dragonera hasta el nuevo Centro de transformación, en mediciones se considera que únicamente es necesario pavimentar la superficie de la zanja, es decir 50cm. ¿En el caso que La Dirección General de Carreteras u otro organismo oficial nos solicite pavimentar una superficie superior a la solicitada en el pliego, este posible sobrecoste deberá estar incluido en el precio final de nuestra oferta o sería una partida a revisable por ser un alcance superior no reflejado en dicho pliego? Un cordial saludo

Enviada

30/abr/2024

Contestada

03/may/2024

Según se recoge en el proyecto constructivos, las unidades de obra se certifican por medición de obra realmente ejecutada. Además, si aparecieran nuevas necesidades que la Dirección de las Obras entendiera preciso acometer, serían objeto de abono, en los términos establecidos por la LCSP 9/2017

¿Buenos días, les rogamos poder disponer de una ampliación del plazo para la entrega de la oferta, la petición es debido a que no hemos recibido las ofertas de los equipos principales de este proyecto, así como de sus fichas técnicas. Gracias y un saludo¿

Enviada

06/may/2024

Contestada

07/may/2024

Se ha procedido a la ampliación del plazo hasta el 27 de mayo de 2024

Buenas tardes Cuando descargas el PPT vuelve a descargarse el pliego administrativo, podéis corregirlo Saludos

Enviada

25/mar/2024

Contestada

26/mar/2024

Tras comprobarlo en nuestra Sede Electrónica, no encontramos error alguno en la descarga de documentación en este expediente. Si el error les persistiera háganoslo saber. Gracias

Buenas tardes. ¿Si en alguna de las partidas del presupuesto se detectara a posteriori, que la medición excede de la contemplada en presupuesto, ésta podría ser facturada según la medición real o se entiende que estas diferencias deben estar contempladas en nuestra propuesta económica? Por ejemplo, los servicios afectados para la línea, solo aparecen descritos los identificados en el interior del puerto, pero los exteriores, no aparecen. En este caso, como se facturarían las interferencias que puedan surgir en este alcance de trabajos? Un cordial saludo.

Enviada

30/abr/2024

Contestada

03/may/2024

Según se recoge en el proyecto constructivo, las unidades de obra se certifican por medición de obra realmente ejecutada. Además, si aparecieran nuevas necesidades que la Dirección de las Obras entendiera preciso acometer, serían objeto de abono, en los términos establecidos por la LCSP 9/2017. La aparición durante la ejecución de los trabajos de ciertos servicios afectados que no estuvieran recogidos en el proyecto constructivo por desconocimiento o por cualesquiera otros motivos es un hecho relativamente frecuente en las obras de construcción. Adecuadamente valorada la situación por la Dirección de las Obras, con el asesoramiento de la Asistencia Técnica contratada para el seguimiento de las obras, serán objeto de abono específico estos trabajos en caso de establecerse su necesidad para el objeto del contrato, siempre en los términos de la LCSP 9/2017.

Buenos días, los Curriculum computan dentro de las 50 páginas de la documentación técnica? Gracias

Enviada

16/may/2024

Contestada

16/may/2024

Efectivamente, así es

Buenos días Según especificaciones no hay un rango de temperatura de diseño definido, según diferentes materiales: - Transformadores de -5ºC a 40ºC - Otros materiales -5º a 45ºC - Inclusive aparece también referencias de -10ºC a +35ºC El régimen de temperatura de trabajo es clave para el diseño de la OPS, por favor ¿podrían aclarar el régimen de temperatura ambiente de trabajo? Gracias

Enviada

06/may/2024

Contestada

07/may/2024

Unificando el criterio, se deberían considerar temperaturas entre -5ºC y +45ºC, además de considerar la climatología de la zona en verano, también habría que tener en cuenta la exposición de los equipos en el exterior en época estival.

Buenas tardes, para acreditar la solvencia de clasificación de contratista, ¿se permite acreditarla mediante integración de solvencia por medios externos? Un saludo.

Enviada

27/mar/2024

Contestada

02/abr/2024

Sí, se puede. Pero el licitador debe indicarlo y la empresa que posee los medios debe aportar un documento en el que se indique el compromiso de que pone esos medios a disposición del contrato.

Buenos Días, Nos pueden indicar si hay visita de obra y si es un criterio excluyente Gracias

Enviada

09/may/2024

Contestada

13/may/2024

No se han programado visitas para esta licitación

Buenos días, tenemos dos preguntas: ¿se va a realizar visita a la zona de obras? ¿podrín enviar el presupuesto en formato bc3? Saludos

Enviada

03/abr/2024

Contestada

03/abr/2024

No se realizarán visitas a obra. Se entiende que la información publicada es adecuada y completa para poder presentar propuestas. No es posible enviar el presupuesto en el formato solicitado. Se ha publicado en el portal web en el formato disponible.

Buenos dias. En el Sobre C, además de los campos donde se introduce el valor del precio y las mejoras del plazo de garantía de los equipos y de la obra, hay otro campo donde pide adjuntar documento y un botón de Añadir....donde te da la posibilidad de adjuntar algún documento pero en el pliego hay un modelo de proposición económica ni de las mejoras. ¿Hay que adjuntar algún documento? y, en ese caso, ¿Dónde podemos encontrar los modelos?. Gracias

Enviada

21/may/2024

Contestada

22/may/2024

No hay modelos. Lo que se ha habilitado es la posibilidad de adjuntar algún documento explicativo o aclaratorio. Pero es opcional el adjuntarlo o no.

Buenos días, En el sobre A, en solvencia técnica, ¿qué documentos hay que adjuntar? ¿O los documentos de solvencia los aportará el adjudicatario? Gracias

Enviada

23/may/2024

Contestada

23/may/2024

En fase de licitación las solvencias tan solo se declaran (Declaración Responsable), será el licitador propuesto para adjudicación el que deba acreditar dichas solvencias

Buenos días. ¿Dónde se puede consultar el resultado de la apertura del sobre C? Gracias.

Enviada

02/sep/2024

Contestada

02/sep/2024

buenos días, por periodo vacacional no está firmada todavía el acta del sobre C, cuando esté firmada la colgaremos en nuestro portal, muchas gracias

Buenos días, Les escribo en nombre de FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U Estamos preparando la presentación del expediente: ¿P.O. 1113-G Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Maó¿ y nos gustaría exponer lo siguiente: Debido a los retrasos en la recepción de las ofertas técnicas y económicas de algunos de nuestros proveedores y puesto que la documentación técnica de éstos incluye información sobre equipos importantes, que es necesaria para la justificación técnica de nuestra propuesta, solicitamos un aplazamiento en la entrega de las propuestas de 10 días. Atentamente

Enviada

06/may/2024

Contestada

07/may/2024

Se ha procedido a la ampliación del plazo hasta el 27 de mayo de 2024

Buenos días, la extensión máxima de la oferta técnica según pliego es de 50 páginas, ¿se incluyen en este cómputo de páginas los anexos de fichas técnicas de equipos, planificación o anexos similares? Muchas gracias, un saludo.

Enviada

03/abr/2024

Contestada

03/abr/2024

En la extensión mencionada en el Pliego se debe recoger toda la información que el licitador considere adecuada para plantear adecuadamente su propuesta, incluyendo cuantos anexos, gráficos, tablas, etc... considere preciso aportar.

Buenos tardes. Les solicitamos por la presente comunicación ampliación en el plazo de entrega de esta licitación de al menos 2 semanas adicionales, debido a que los principales suministradores de los equipos que solicitan vienen tardando entre 3-4 semanas en facilitar su oferta. Además, hay que realizar posteriormente un alineamiento técnico con estos proveedores, para conseguir propuestas técnicas ajustadas a sus requisitos y plazos de entrega adecuados para poder cumplir con el plazo de ejecución propuesto. Es por todo lo anteriormente descrito, que les rogamos sea tenida en cuenta esta solicitud. Quedamos a la espera de sus noticias. Reciban un cordial saludo.

Enviada

08/abr/2024

Contestada

10/abr/2024

Hemos procedido a una ampliación de plazo para la presentación de ofertas de dos semanas. Hasta el 13 de mayo de 2024

Portal de Licitación Electrónica

Forma de presentación

Estructura de la oferta

Enlaces de interés

Contacto