P.O. 1357

Instalación eléctrica de suministro a ferries en el primer tramo exterior de los Muelles Comerciales del puerto de Palma

Infraestructura eléctrica para la conexión eléctrica de los buques a tierra.

Importe de licitación (sin impuestos)

2.888.460,32 EUR

Estado Evaluación

Periodo de solicitudes

07/may/2024 - 17/jun/2024 17:00

Entidad Autoridad Portuaria de Baleares

Órgano de contratación

Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares

Tipo de Contrato	Obras
Tipo de Procedimiento	Abierto
SARA	No
Valor estimado sin impuestos	2.888.460,32 EUR
Código CPV	45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica

Forma de presentación

Estructura de la oferta

P.O.1357: Sobre A
- APBaleares: Declaración responsable
- DEUC
- Solvencia Económica o Financiera
- Solvencia Técnica
P.O.1357: Sobre B
- a) Memoria constructiva (máximo 15 puntos)
- b) Programa de trabajos (4 puntos)
- c) Organigrama del personal técnico (máximo 2 puntos)
- d) Propuesta del control de calidad (máximo 4 puntos)
- e) Programa de actuaciones medioambientales (máximo 2 puntos)
- f) Tecnología e I + D + i (máximo 2 puntos)
- g) Mejoras en gestión del proyecto (máximo 1 puntos)
P.O.1357: Sobre C
- 1.- Precio: 60% (máximo 60 puntos)
- 2.- Mejora del plazo de garantía de los equipos: 5% (máximo 5 puntos)
- 3.- Mejora del plazo de garantía de la obra: 5% (máximo 5 puntos)

Documentos y enlaces publicados del expediente

Documento
Informe justificativo Documento de Contratación P.O. 1357	Descargar
Pliego administrativo PliegoAdministrativo P.O. 1357	Descargar
Pliego técnico PliegoTecnico P.O. 1357	Descargar
Documentos adicionales a publicar Informe de Comisión Técnica	Descargar
Documentos adicionales a publicar Acta Apertura sobre A	Descargar
Documentos adicionales a publicar Acta de subsanación	Descargar
Documentos adicionales a publicar Acta Apertura sobre B	Descargar
Documentos adicionales a publicar Ampliación de plazo para presentación de ofertas	Descargar
Documentos adicionales a publicar DACI P.O. 1357	Descargar Descargar
ESPD request ESPD (PDF) P.O. 1357	Descargar
ESPD request ESPD (XML) P.O. 1357	Descargar

Mesas de apertura de la licitación.

P.O. 1357: Sobre C

27 noviembre 2024 10:15

Finalizada

Anuncios de licitación publicados

Anuncio de licitacin

Publicado el 07/05/2024 a las 12:10
Ver Anuncio
Anuncio de licitacin

Publicado el 14/05/2024 a las 13:03
Ver Anuncio

Para poder formular preguntas debe estar previamente registrado, o bien manifestar el interés mediante la inscripción de una solicitud

Buenos días, ¿Nos podéis facilitar el bc3 o el presupuesto en formato editable por favor? Muchas gracias.

Enviada

14/may/2024

Contestada

15/may/2024

Los archivos editables y bc3 del proyecto se entregarán a la empresa que resulte adjudicataria.

Buenas tardes, Para poder valorar correctamente las sustituciones de los conductores por aumento de sección de las líneas de compañía, necesitaríamos solicitar los planos de Endesa actuales de las líneas afectadas, sin estos planos desconocemos el alcance exacto de la posible OC y si las canalizaciones cumplen la actual normativa para la posterior puesta en servicio. - Plano entre SE Santa Catalina y CD 14571 ANIBAL - Plano entre CD 14571 ANIBAL y CD 14496 VAPOR - Plano entre CD 14496 VAPOR y CD 14328 CERDA - Plano entre CD 10018 MOLLET y CD 50948 NUEVO OBRAS PUERTO Reciban un cordial saludo.

Enviada

28/may/2024

Contestada

29/may/2024

Se han incluido en el proyecto los planos facilitados por Endesa, y en el presupuesto se han recogido los trabajos que se han previsto ejecutar, que son los que deben valorar. Es decir, se deben valorar los trabajos recogidos en el presupuesto.

Buenos tardes. Les solicitamos por la presente comunicación ampliación en el plazo de entrega de esta licitación de al menos 4 semanas adicionales, debido a que los principales suministradores de los equipos que solicitan vienen tardando entre 4-5 semanas en facilitar su oferta. Además, hay que realizar posteriormente un alineamiento técnico con estos proveedores, para conseguir propuestas técnicas ajustadas a sus requisitos, para poder cumplir además con el plazo de ejecución propuesto. Es por todo lo anteriormente descrito, que les rogamos sea tenida en cuenta esta solicitud. Quedamos a la espera de sus noticias. Reciban un cordial saludo.

Enviada

10/may/2024

Contestada

14/may/2024

Se ha procedido a la ampliación de plazo hasta el 1 de julio de 2024

¿Es posible conseguir el presupuesto en formato bc3?

Enviada

09/may/2024

Contestada

15/may/2024

Los archivos editables y bc3 del proyecto se entregarán a la empresa que resulte adjudicataria.

Tienen previsto realizar visita programada para los licitadores? En caso afirmativo, será obligatoria?

Enviada

09/may/2024

Contestada

09/may/2024

No se han programado visitas, en el proyecto se detalla suficientemente las obras a ejecutar y lugar de trabajo.

Buenos días; Según apartado del PPT Anejo 8 Solicitud de potencia y respuesta compañía; Anexo 2, se identifica que todos los trabajos asociados a la sustitución de acometida entre SE Catalina y CDT50948 CDT NUEVO OBRAS PUERTO, en sus diferentes tramos están incluidos dentro del proyecto. La experiencia en la zona nos indica que esta acometida puede estar enterrada en lugar de entubada, de hecho la documentación del proyecto no resuelve esta incertidumbre. En este sentido, confirmar que una posible ejecución de nueva zanja, durante todo el recorrido urbano, también estaría incluido en el alcance del proyecto independientemente de que el importe de ejecución sea considerablemente superior a la estimación del proyecto.

Enviada

17/jun/2024

Contestada

18/jun/2024

La pregunta ha sido formulada fuera de plazo

Buenos días, los Curriculum computan dentro de las 50 páginas de la documentación técnica? Gracias

Enviada

16/may/2024

Contestada

16/may/2024

Efectivamente, así es

Buenas solicitamos confirmación de si las acometidas a ceder a la compañía suministradora están directamente enterradas o bien se dispone de la canalización oportuna para la sustitución de dicha acometida.

Enviada

17/jun/2024

Contestada

18/jun/2024

La pregunta ha sido formulada fuera de plazo

Buenas tardes. En el presupuesto del documento ppt se hace referencia a un documento llamado Anejo 8 de la memoria. Este documento no se encuentra en la documentación facilitada. ¿Lo pueden incluir? Un cordial saludo

Enviada

13/jun/2024

Contestada

14/jun/2024

El Anejo nº8 – Solicitud de Potencia y Respuesta compañía de la memoria, se encuentra en el proyecto, en la página 576 del documento en PDF.

Buenas, en referencia al expediente, indicar que las partidas incluidas en el apartado 01 ACOMETIDA ELÉCTRICA del presupuesto, tras se verificar In-situ el trazado de las mismas se detecta la inexistencia de arquetas y por tanto de canalización disponible para la nueva acometida. Esto implica que la acometida existente que actualmente está en servicio se encuentra directamente enterrada en la zanja que se ejecutó en su día. Siendo necesaria para la nueva acometida la realización de nuevas canalizaciones compuestas por tubos, arquetas y demás actuaciones que se precisen, implicando la apertura y cierre de la zanja correspondiente. Aplicando los preciario del anexo 8, pese a no estar las partidas necesarias, no es posible la ejecución de estas partidas por el importe previsto en proyecto, por lo que en caso de adjudicación por dicho importe, el contratista deberá hacer frente a unos costes no previstos, siendo inviable económicamente la ejecución de la obra. El diferencial estimado por tramo es de: Tramo 1 Santa Catalina/Anibal, incremento de 46.258,57¿; 131,04¿/ml Tramo 2 Anibal/Vapor, incremento de 40.373,06¿; 131,94 ¿/ml Tramo 3 Vapor/Cerdá, incremento de 23.941,52¿; 135,26¿/ml Tramo 4 Mollet/Obras Puerto, incremento de 68.669,22¿; 135,44 ¿/ml Ascendiendo el diferencial del Capitulo 01 ACOMETIDA ELECTRICA: 179.242,36 ¿, SOBRE EL PEM DE PROYECTO.

Enviada

17/jun/2024

Contestada

18/jun/2024

La pregunta ha sido formulada fuera de plazo

Buenos días En las respuestas enviadas el día 10/may/2024 y contestadas 14/may/2024 nos dicen que se ha procedido a la ampliación de plazo hasta el 1 de julio de 2024, pero en la plataforma, la ampliación de plazo está hasta el 17 de junio de 2024. ¿Se va a volver a cambiar el plazo de presentación de ofertas para el día 01 de julio de 2024? Muchas gracias y un saludo.

Enviada

17/may/2024

Contestada

17/may/2024

La ampliación de plazo se realizó hasta el 17/06/2024. Lamentamos la confusión creada

Buenos días. Revisando la documentación que hay que entregar en la plataforma de presentación de ofertas respecto al SOBRE C: ECONÓMICO, hemos observado que no existen modelos de OFERTA ECONÓMICA, MEJORA PLAZO DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS, ni MEJORA PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA. ¿Podrían publicar dichos modelos que hay que adjuntar en la presentación de ofertas? Gracias. Saludos.

Enviada

22/may/2024

Contestada

22/may/2024

No existen modelos. Lo que se ofrece es la posibilidad de que las empresas puedan adjuntar un documento que apoye lo introducido en la plataforma. Ese documento es de formato libre y normalmente opcional

Buenas tardes. Revisando el pliego administrativo, página 8, se exige tener la clasificación Grupo: I - Subgrupo: 4. Subestaciones - Categoría: 4, pero en la Memoria Técnica no observamos que se deban realizar actuaciones en Subestaciones, si no en Centros de Transformación, ¿es posible que se trate de un error y el subgrupo deba ser 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión? Saludos y gracias.

Enviada

16/may/2024

Contestada

20/may/2024

La clasificación que se solicita es correcta

Portal de Licitación Electrónica

Forma de presentación

Estructura de la oferta

Enlaces de interés

Contacto