P.O. 25.24

A.T. para la redacción de la EIA y tramitación ambiental para dragado en el puerto de Alcúdia

Prestación de Asistencia Técnica para la tramitación ambiental completa para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental del dragado del Puerto de Alcúdia, incluyendo la ejecución de campañas, realización de estudios y elaboración de la documentación técnica necesaria para la redacción del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

Importe de licitación (sin impuestos)

357.400,38 EUR

Estado Evaluación

Periodo de solicitudes

10/may/2024 - 17/jun/2024 17:00

Entidad Autoridad Portuaria de Baleares

Órgano de contratación

Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares

Tipo de Contrato	Servicios
Tipo de Procedimiento	Abierto
SARA	Sí
Valor estimado sin impuestos	400.324,25 EUR
Código CPV	71356200-0 Servicios de asistencia técnica 71356300-1 Servicios de apoyo técnico 90700000-4 Servicios medioambientales

Forma de presentación

Estructura de la oferta

Sobre de documentación administrativa
- APBaleares: Declaración responsable
- DEUC
- Solvencia Económica o Financiera
- Solvencia Técnica
Criterios Cualitativos Subjetivos, Juicio de Valor
- Cronograma de los trabajos (5%)
- Descripción del servicio (20%)
- Gestión de calidad, ambiental o integrado (5%)
- Organigrama (5%)
Criterios Objetivos evaluables con fórmula automát
- A) Precio: 45%
- B) Reducción del plazo de ejecución parcial: 20%

Documentos y enlaces publicados del expediente

Documento
Informe justificativo Documento de Contratación P.O. 25.24	Descargar Descargar
Pliego administrativo PliegoAdministrativo P.O. 25.24	Descargar Descargar
Pliego técnico PliegoTecnico P.O. 25.24	Descargar Descargar
Documentos adicionales a publicar Corrección de errores y ampliación de plazo	Descargar
Documentos adicionales a publicar Corrección de errores y ampliación de plazo	Descargar
ESPD request ESPD P.O. 25.24	Descargar Descargar Descargar

Mesas de apertura de la licitación.

P.O. 25.24: Sobre C

3 julio 2024 10:50

Pendiente

Anuncios de licitación publicados

Anuncio de licitación

Publicado el 13/05/2024 a las 12:18
Ver Anuncio
Anuncio de licitación

Publicado el 22/05/2024 a las 14:45
Ver Anuncio
Anuncio de licitación

Publicado el 30/05/2024 a las 12:17
Ver Anuncio

Para poder formular preguntas debe estar previamente registrado, o bien manifestar el interés mediante la inscripción de una solicitud

Buenos días Según el Pliego, existe la previsión de un modificado de 42.923,87 ¿ ¿Se debe tener en cuenta este importe en la oferta a presentar? ¿Cómo se va a gestionar este modificado?

Enviada

17/jun/2024

Contestada

17/jun/2024

No se debe tener cuenta para la oferta. La inclusión de un modificado es porque se abre la posibilidad de que en un momento dado pueda ser necesario, lo que se gestionaría en su debido momento si así fuese preciso

El Pliego Técnico indica que dentro de la partida de Estudio de Gestión y caracterización del material, se deben realizar las analíticas de los materiales según lo recogido en el capítulo IV de las DCMD, debiéndose realizar estos ensayos en un laboratorio de prestigio y acreditado para todos estos parámetros objeto del estudio. Sin embargo, en el presupuesto, únicamente se valoran los trabajos de campo, obtención de las muestras, gabinete, embarcación, equipos necesarios, gastos de personal, dietas y desplazamientos, pero no se especifica ninguna partida para análisis. ¿el coste de las analíticas está incluido en el alcance de los trabajos?

Enviada

31/may/2024

Contestada

04/jun/2024

La caracterización del material mediante analíticas es un requisito indispensable para el desarrollo de este estudio. El coste de las analíticas está incluido en el alcance de los trabajos y considerado en las dedicaciones del personal y en los equipos.

Buenas tardes. ¿Podríamos disponer de la batimetría más reciente que tengan de la zona de estudio? Quedamos pendientes, gracias.

Enviada

29/may/2024

Contestada

31/may/2024

Tal y como se recoge en el punto 3.1 del PPT la información preexistente será proporcionada por la APB a la empresa adjudicataria, por lo que hasta que no se resuelva la adjudicación no se considera necesario proporcionar más documentos a los ya aportados.

Para asegurar la correcta ejecución del contrato, es imprescindible contar con un extenso equipo multidisciplinar que incluya ingenieros de caminos, especialistas en medio ambiente, laboratorios especializados, buzos arqueólogos, entre otros. En el punto 11 de la tabla del pliego de cláusulas administrativas, referente a la subcontratación, se indica NO. Considerando que es altamente restrictivo que una única empresa disponga de todos los recursos necesarios, solicitamos confirmación acerca de si efectivamente no está permitida la subcontratación de determinadas tareas.

Enviada

21/may/2024

Contestada

22/may/2024

En este sentido se ha publicado una corrección de errores indicando que SÍ se permite la subcontratación. Igualmente se ha ampliado el plazo para la presentación de ofertas.

Según de indica en el Cuadro de Características, En la Memoria Descriptiva que se debe aportar en el Sobre B, se debe incluir un Cronograma de los trabajos, donde se especificarán los trabajos y/o procesos con los plazos de ejecución. Sin embargo en los Criterios Automáticos que deben aportarse en el Sobre C, se valora la reducción del plazo de ejecución parcial. Por tanto, si en el Sobre B se dan pistas sobre plazos de ejecución, que se valoran en el Sobre C, esto puede suponer la EXCLUSIÓN de la oferta por incluir información relativa a criterios del Sobre C, según se indica en el Pliego. Rogamos aclaración al respecto.

Enviada

31/may/2024

Contestada

04/jun/2024

El Cronograma se debe realizar en función del plazo de ejecución del PPT. Al salir adjudicataria, la empresa deberá actualizar dicho cronograma según el plazo ofertado y la fecha de inicio real

En la página 4/14 del pliego tecnico se indica que se debe realizar una campaña representativa de toma de muestras de sedimento superficial. Sin embargo atendiendo a los espesores de dragado que figuran en el proyecto, entendemos que de tratarse de una zona no caracterizada anteriormente, se requieren muestra profundas (con vibrocorer), y solo en el caso de tratarse de un Estudio de actualización de la caracterización de material dragado podrían justificarse realizar el trabajo solo con muestras superficiales. Por tanto, el estudio de gestión y caracterización que material que se plantea, ¿es una actualización de caracterización o sin embargo, hay zonas nuevas, sin caracterización previa, que requieren de un estudio de caracterización de material completo?

Enviada

31/may/2024

Contestada

04/jun/2024

Se han realizado campañas de caracterización de sedimentos anteriormente que cubren tanto los muelles a dragar, como la dársena portuaria y la parte a dragar del canal de acceso. No obstante, será responsabilidad de la empresa contratista el diseñar y ejecutar la campaña de toma de muestras en base a la información previa disponible y a las nuevas batimetrías que realice. Todo ello cumpliendo con lo establecido en las DCMD.

Portal de Licitación Electrónica

Forma de presentación

Estructura de la oferta

Enlaces de interés

Contacto