P.O. 1332

Habilitación del edificio nº3 del Moll Vell del puerto de Palma

· Habilitación del edificio nº3 del Moll Vell del puerto de Palma

Importe de licitación (sin impuestos)

5.542.519,19 EUR

Estado Formalizado

Periodo de solicitudes

10/ago/2018 - 10/sep/2018 14:00

Entidad Autoridad Portuaria de Baleares

Tipo de Contrato	Obras
Tipo de Procedimiento	Abierto
SARA	No
Valor estimado sin impuestos	5.542.519,19 EUR
Código CPV	45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil 45262700-8 Trabajos de transformación de edificios

Forma de presentación

Estructura de la oferta

Sobre de documentación administrativa
- APBaleares: Declaración responsable
- DEUC
Criterios Cualitativos Subjetivos, Juicio de Valor
- a) Memoria constructiva
- b) Organigrama propuesto
- c) Calidad a obtener
- d) Programa de actuaciones medioambientales
- e) Tecnología e I + D + i
- f) Políticas de inserción e igualdad
- g) Mejoras en gestión del proyecto
Criterios Objetivos evaluables con fórmula automát
- Mejora del plazo de garantía de diez (10) años exigido por la LOE
- Mejora del plazo de garantía de tres (3) años exigido por la LOE
- Mejora del plazo de garantía de un (1) año exigido por la LOE
- Plazo de ejecución
- Precio (ORDEN FOM para Precio y art. 85 RGLCAP Baja)

Documentos y enlaces publicados del expediente

Documento
Pliego administrativo Pliego de condiciones y cuadro de características	Descargar Descargar
Informe justificativo Documento de contratación	Descargar
Pliego técnico P.O. 1332	Descargar
Pliego técnico PO 1332	Descargar
Documentos adicionales a publicar DEUC	Descargar Descargar

Mesas de apertura de la licitación.

P.O. 1332: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Criterios Objetivos evaluables con fórmula automát

11 octubre 2018 10:00

Finalizada

Para poder formular preguntas debe estar previamente registrado, o bien manifestar el interés mediante la inscripción de una solicitud

hola, las declaraciones basta firmarlas electrónicamente o también tienen que firmarse y sellarse encima del papel como siempre ? gracias

Enviada

30/ago/2018

Contestada

30/ago/2018

Las declaraciones deben ser firmadas electrónicamente por quien tiene poder suficiente, siendo la firma electrónica suficiente de acuerdo con lo señalado en la Ley 39/2015 de Procedimiento Adminsitrativo Común

Buenos días, Procede en esta licitación, y dada la tipología de obra, el compromiso de visado ante el Colegio de Ing. de Caminos, C. y P.?. Gracias

Enviada

04/sep/2018

Contestada

04/sep/2018

En el Cuadro de Características se señala : Compromiso de visado de la figura del Director Facultativo o del Delegado del Contratista (si procede). De tal forma deberán presentar la oferta ajustado a lo señalado en el Pliego de Condiciones

Buenos días, necesitaría saber si hay prevista la realización de visita a las instalaciones.

Enviada

30/ago/2018

Contestada

30/ago/2018

No está previsto la realización de visita al edificio.

Donde se introduce el Compromiso de visado de la figura del Director Facultativo o del Delegado del Contratista (si procede).? En pixel ware solo aparece hasta el apartado g) Mejoras en gestion de proyectos.

Enviada

06/sep/2018

Contestada

06/sep/2018

Lo pueden incluir como anexo en cualquiera de los apartados de la Documentacion Técnica a presentar, por cuestión de orden les recomiendo en el apto g)

En la cláusula 18 Contrato de obras, del Pliego de Condiciones, en su apartado Gastos exigibles al contratista, se indica que "Los gastos que la Dirección de Obra estime necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluyendo, entre otros, los aspectos medioambientales, de Seguridad y Salud, de ensayos, asistencia tecnica,..................serán tambien por cuenta del adjudicatario y no podrán exceder en ningún caso, del 4% del presupuesto de licitación." Mi pregunta es sobre que importe de licitación se aplica ese 4%. ¿Sobre el PEM, PEM+GG, PEM+GG+BI, ó PEM+GG+BI+IVA.? Gracias.

Enviada

07/sep/2018

Contestada

10/sep/2018

En los Pliegos de Condiciones se indica el 4 % del presupuesto de licitación, en decir del publicado como " Presupuesto de Licitación", este importe incluye PEM+GG+BI

En la cláusula 18 Contrato de obras, del Pliego de condiciones, en su apartado Gastos exigibles al contratista, se indica "2.- Serán de cuenta y a costa del Contratista los gastos que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier información de organismos oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.". Desearía saber si la APB asume el pago de la licencia municipal al Ayto, o su coste lo ha de asumir el adjudicatario. En caso de tenerlo que asumir el adjudicatario, desearía saber si su importe está sujeto a algún tipo de % de reducción. Gracias.

Enviada

07/sep/2018

Contestada

07/sep/2018

Las obras de las Autoridades Portuarias están exentas del abono de licencia municipal para aquellas obras enmarcadas dentro de los fines propios establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y comportados dentro del Plan Especial del Puerto.

Portal de Licitación Electrónica

Forma de presentación

Estructura de la oferta

Enlaces de interés

Contacto